IV. Указания към участниците

V.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ – 1752013040134, представляван от Ръководителя инж.Никола Иванов Алимански (Пълномощно № 267/09.12.2010 г.), наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

„.........................................................................” ............, със седалище и адрес на управление гр. ..............................., ул ................................... № ....., ЕИК по БУЛСТАТ........................., представлявано от ........................................................... – .............................................., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи този договор за следното:

а/непредставяне на необходими изходни данни, за което Възложителят е бил уведомен писмено;

б/липса на съответни уведомления от страна на Възложителя във връзка с разглеждане и приемане на представения проект при необходимост от неговата преработка.

2.3.В срока за изпълнение на МР не се включва времето, през което Изпълнителят не е могъл да работи поради следните причини:

а/нареждане на компетентни държавни органи или на Възложителя, с което е разпоредено спиране на всички видове работи или на вид работа, технологично предшестваща изпълнението на другите видове работи;

б/неизпълнение на задължения на Възложителя, възпрепятстващи или забавящи извършването на договорените работи;

в/въздействие на непреодолима сила или наличие други обстоятелства от обективен характер, които възпрепятстват изпълнението на договора.

а/за изготвяне на работен проект .................. (словом...........................................................................) лева, без ДДС/;

б/за изпълнение на МР, вкл. вложени устройства и материали - ................. (словом..........................................................................) лева, без ДДС.

3.1.2.Посочената в чл.3.1.1 стойност не подлежи на промяна през периода от сключване на договора до окончателно му приключване.

3.2.Изходните параметри за формиране на единичните цени, посочени в ценовата таблица на Изпълнителя, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

3.3.Единичните цени за всеки вид работа включват печалбата и всички разходи на Изпълнителя, в т.ч.за: доставка на материали, съхраняване и опазване, такелажни работи, транспорт, механизация, възнаграждения, доплащания по КТ, командировъчни разходи и осигуровки на работниците и служителите на Изпълнителя, охрана на труда, застраховане, контрол по качеството, опазване на околната среда и др.подобни, свързани с изпълнението на работата;

3.4.За допълнително възложени по предвидения в договора ред видове работи, за които в количествено-стойностната сметка няма заложени единични цени, Изпълнителят подготвя и представя за одобряване на Възложителя анализни цени. Последните се формират с прилагане на базовите показатели (часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови разходи, механизация, печалба и др.) от ценовата таблица към офертата на Изпълнителя и цените на вложените материали, доказани с фактури на производител или оторизиран дистрибутор.

3.5.Окончателната стойност на обекта се определя с подписан от упълномощени представители на двете страни протокол, на база фактически извършените количества и видове работи и единични цени, посочени от Изпълнителя в ценовата таблица към офертата му, или формирани по реда на чл.3.4 и одобрени от Възложителя.

ІV.ПЛАЩАНИЯ

4.1.Възложителят заплаща стойността на проекта и извършените МР по банков път в срок до 25 (двадесет и пет) дни след представяне на надлежно оформени фактури с приложени:

-протокол от Технически съвет на Възложителя за приемане на проекта без забележки;

-протокол на приемателната комисия, заедно с протоколи за скрити работи, документи за удостоверяване качеството на вложените материали и др, предвидени в нормативните актове или договора.

4.2.1.Фактурите се издават в 5-дневен срок след приемането с протокол на проекта, респ. - на завършените МР.

4.2.2.Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от Възложителя, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като Възложителят не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовна фактура.

4.3.Некачествено извършени работи не подлежат на заплащане.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1.Възложителят е длъжен:

5.1.1.Във връзка с изготвяне на проекта:

а/да предостави на Изпълнителя при сключване на договора всички необходими изходни данни и документи;

б/в рамките на своята компетентност и правомощия да оказва съдействие на Изпълнителя за решаване на поставени от последния въпроси, възникнали по време на изпълнението на договора;

в/в срок до 5 (пет) работни дни след представяне на проекта да назначи Технически съвет за разглеждането му;

г/да уведомява Изпълнителя за датите, на които негов представител следва да вземе участие в Технически или Експертен съвет за разглеждане или съгласуване на проекта;

д/в срок до 3 (три) работни дни след окончателно одобряване на проекта да оформи протокол за приемане на разработката;

а/да предаде с протокол обр.2 освободени работни места и площи, където Изпълнителят ще работи по подмяна на защитите,след осигуряване на необходимите изключвания на напрежението и подписване на графика за работа;

б/да предостави на Изпълнителя материалите, доставката на които е задължение на Възложителя, както и конфигурация на релейните защити за всеки вид присъединение и карта с всички настройки, които трябва да бъдат реализирани;

в/да проведе инструктаж на работниците на Изпълнителя по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и по Наредба № РД-07-02/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

г/да определи свой представител за осъществяване на контрол по изпълнението на МР;

д/да оформя предвидените в Наредба № 3 към ЗУТ и този договор двустранни документи;

е/да извърши наладките на всяко присъединене, както и да документира приемането на годността му;

ж/да назначи приемателна комисия след получаване на уведомление от Изпълнителя за датата на завършване на възложените работи;

з/да заплати своевременно извършените и приети работи;

и/след извършване на окончателното разплащане да възстанови на Изпълнителя гаранцията за добро изпълнение, освен ако не са налице основания за нейното задържане – цялостно или частично.

а/да извършва проверки относно качеството на работата, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя;

б/при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, нарушаване на изискванията за безопасност - да спира извършването на работата до отстраняване на нарушенията, доколкото не са налице основания за предсрочно прекратяване на договора. Подмяната на нестандартните или некачествени материали и отстраняването на недостатъците са за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършат в рамките на общия договорен срок.

в/да прекрати едностранно договора в изрично предвидените в него случаи.

а/да провери и контролира правилността и пълнотата на изходните данни, на база на които се извършва подготовката за проектирането;

б/да изготви проекта в съответствие с техническите изисквания на Възложителя и действащите норми за проектиране;

в/да предаде на Възложителя към проекта конфигурация на новите релейни защити и техническата документация, посочена в техническите изисквания.

г/при необходимост да преработи проектната документация в съответствие със забележките от Техническия съвет на Възложителя.

5.3.2.Във връзка с изпълнението на МР:

а/да извършва възложените работи качествено и в срок, в съответствие с одобрения от Възложителя проект, условията, посочени в техническите изисквания и двустранно уточнения график за работа;

б/да осигури за изпълнение на възложените работи персонал с необходимия опит и квалификация, както и ръководители, компетентни да обезпечат правилна организация, упражняване на ефективен контрол и охрана на труда;

в/да доставя и влага качествени материали и изделия и представя протоколи/декларации за съответствие на същите, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

г/да уведомява предварително Възложителя за подлежащите на въвеждане в експлоатация изводи;

д/да подготвя всички документи, свързани с процеса на изпълнението на МР;

е/да извърши обучение на персонала на Възложителя;

ж/да представи на Възложителя писмено искане за назначаване на приемателна комисия за съставяне на акт обр.15. Искането се представя не по-късно от 3 (три) дни преди обекта, по преценка на Изпълнителя, да бъде завършен и готов за предаване;

з/да осигури участието на свой представител в работата на приемателната комисия.

5.4.Изпълнителят има право:

а/да получи плащане на извършените и приети работи в сроковете и при условията на договора;

а/да приеме проекта без забележки;

б/да приеме проекта с условие за отстраняване на несъществени недостатъци или допълването му в определен срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, считано от уведомяването на Изпълнителя за забележките;

в/да откаже приемането поради съществени недостатъци и/или пропуски и да развали договора, вкл. в частта за изпълнение на МР.

а/по раздел А “Материални щети” – застраховани позиции “Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от Изпълнителя”, на обща сума.................../стойността на договора/ лева и

б/по раздел Б “Отговорност към трети лица” – застраховани позиции “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и ......................./стойността по договора/ лева в агрегат за периода на застраховката “Щети на имущество”:.................../50% от стойността на договора/ лева за всяко едно събитие и ................. /стойността на договора/ лева в агрегат на периода на застраховката, при следните условия:

Инвеститор: ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив

Застрахован: ............................... _{/фирмата на изпълнителя и адрес/} .................................................

Застрахована дейност – „Ретрофит на два броя КРУ на извод 20 kV на п/ст Ерма река”

Период на полицата – ......................... _{/гаранционният срок/}.............................................

Допълнителни изисквания към застрахователната полица:

/1/Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети поради неправилно или некачествено извършени работи от Застрахования.

/2/При фалит или ликвидация на Застрахования застрахователното дружество да не се освобождава от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок.

/3/Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на Възложителя.

/4/Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на Възложителя при настъпили събития по застраховката, да са прехвърлени на Възложителя.

/5/Застрахователната премия за гаранционния срок да е внесена изцяло при подписването на застрахователния договор.

а/да задържи гаранцията за добро изпълнение;

б/да начисли неустойки и да претендира обезщетения;

в/да прекрати договора поради неизпълнение.

а/по взаимно писмено споразумение на страните, след уреждане на взаимоотношенията им към момента на прекратяването.

б/в случаите, предвидени от действащите нормативни актове.

в/едностранно от Възложителя в посочените в чл.14.2.1 хипотези;

г/едностранно от Възложителя при намаляване на одобрените му от дружеството средства за изпълнение поръчката след сключване на договора.

14.2.1.Възложителят може едностранно да прекрати действието на договора и да задържи внесената гаранция за изпълнение в следните случаи:

а/при забава за изпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя с обща продължителност повече от 10 (десет) дни след срокаовете по чл.2.1.2 или 2.1.3, освен ако забавата се дължи на причини, за които Изпълнителят не отговаря и е съставен съответен протокол;

б/на основание чл.8.2.1 б.„в” от договора;

в/при неизпълнение от страна на Изпълнителя на едно или повече от задълженията му по този договор, за което той е бил писмено уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок. Писменото предизвестие трябва да съдържа информация за допуснатото неизпълнение;

г/непредставянето в срок на банковата гаранция, ако Изпълнителят е избрал тази форма на обезпечение.

14.2.2.Прекратяването на договора настъпва с получаване на уведомлението от другата страна.

14.2.3.При предсрочно прекратяване на договора се заплащат действително извършените работи до момента на прекратяването, като за целта се съставя двустранен протокол.

ХV.СПОРОВЕ

15.Евентуални спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, се решават от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за решаване пред Арбитражния съд при БТПП София.