Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обявление за обществена поръчка

Член 45. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен или при достигане общата стойност, посочена в чл. 8, ал.1.

Член 46. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последния не изпълнява задълженията по член 23 и Приложение № 3.

Член 47. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с тридесет дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният без вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи с повече от 20 дни изпълнението на работите по даден възлагателен протокол. Прекратяването на договора на това основание, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по чл. 57. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по чл. 56, ал. 1.

Член 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише възлагателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл. 56, ал. 1.

Член 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ без вина от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на повече от три възлагателни протокола. Прекратяването на договора на това основание, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задължението да довърши възложените работи, като за всеки ден забава му се начислява неустойка по чл. 57. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не довърши работите, дължи неустойка в размера по чл. 56, ал. 1.

Член 50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изплати в срок предявена към него неустойка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за добро изпълнение или от следващо дължимо плащане.

Член 51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати стойността на глобите и санкциите, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на нанесени при извършване на работата повреди на елементите на техническата инфраструктура, както и стойността на щетите причинени на трети лица, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне дължимите суми от гаранцията за добро изпълнение.

Член 52. При прекратяване на договора преди изтичане на срока му, страните подписват двустранен споразумителен протокол, с който уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването или развалянето. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема едностранно действия съгласно този протокол и има право да прихване дължимите неустойки от последващи плащания, ако има такива и/или от гаранцията за добро изпълнение.

Член 53. При прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща извършените до момента работи, както и направените във връзка с изпълнението разходи на базата на двустранно подписан протокол за уреждане на взаимоотношенията.

Член 54 /1/. В случай, че някоя от страните не изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, по смисъла на Търговския закон, възникнало след сключването на договора, тя е длъжна в 2-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това.

/2/ От времетраенето на срока за изпълнение по даден възлагателен протокол се изключват периодите, когато съществува обективна невъзможност за изпълнение на предвидените работи. Всички регистрирани спирания на работата не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удължават времетраенето на изпълнението по възлагателен протокол с дните на прекъсване на работата. Всички прекъсвания се установяват с констативен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

Член 55 /1/. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът по даден възлагателен протокол се удължава с период, равен на периода на действие на непреодолимата сила.

/2/ Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 /словом: тридесет/ дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.
ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.

Член 56 /1/ При отказ да подпише възлагателен протокол, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на възлагателния протокол. За отказ се счита неподписването му в сроковета по чл.2, ал.2.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от стойността на възлагателния протокол и в случай, че не започне да извършва работа по подписан възлагателен протокол в срок от 5 работни дни от датата на подписването му.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на договора за всеки час закъснение в случай, че просрочи срока за започване на работа по уведомително писмо, посочен в чл.2, ал.3.

/4/ При некачествено изпълнение на работите по възлагателен протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността им плюс повторното им извършване за своя сметка.

Член 57. /1/ При забава в изпълнението на работите по възлагателен протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на възлагателния протокол на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

/2/ При забава в изпълнението на авариините работи, възложени чрез писмено уведомление, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,25 % от стойността на договора на ден, до окончателното изпълнение на възложените работи.

Член 58. В случай, че при съставянето на протокол за приемането на работите по даден възлагателен протокол, се установи че работите са изпълнени частично, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи извършване на констатираната за неизвършена работа за своя сметка без заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок посочен в протокола за приемане и неустойка в размер на 10 % от стойността им.

Член 59. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на констатираната за неизвършена работа по предходния член спрямо сроковете, посочени в протокола за приемане, дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на работите на ден, до окончателното им извършване.

Член 60. В случай, че в резултат на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и/или при и по повод извършването й, бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащането им в пълен размер и неустойка в размер на 10% от наложените глоби и/или имуществени санкции.

Член 61. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение в съответствие с уговореното в този договор и приложенията към него, както и за всички щети, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на работата, която не е извършена в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

Член 62. При нанасяне щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие погрешно свързване захранващите линии или други действия по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността им и неустойка в размер на 25% върху стойността на тези щети.

Член 63. При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на работите по възлагателния протокол, в който са включени работите, в следствие на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е почистил работните площадки и не е извозил отпадъците.

Член 64. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с Приложение № 3 към този Договор и дължи неустойка в размер на стойността им на база единичните цени от Приложение № 1.

Член 65. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.

Член 66. (1) При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен възлагателен протокол и/или не са му били възложени писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема стойността им за своя сметка и дължи неустойка в размер на 10% от стойността им.

(2) При неизпълнение на задълженията си по чл.23 от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от стойността на договора.

Член 67. (1) Неустойките се дължат в срок от 10 / десет/ работни дни от датата на претенцията.

(2) В случай, че Изпълнителят не изплати неустойка в срока по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удовлетвори претенцията си от последващо дължимо плащане и/или от гаранцията за добро изпълнение.

Член 68. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Член 69. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва за забава, в размер основен лихвен процент обявен от БНБ плюс 10 % върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 10% от стойността му.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 70 (1) Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по факс. Изпратените по факс съобщения или уведомления, се приемат за получени от отсрещната страна, ако са изпратени писмено на посочен от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

(2) Всички констатации по повод закъснения в изпълнението на възложена работа и/или некачествено извършена работа се отразяват в писмена форма, като условие за действителност.

Член 71. Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора по взаимно съгласие изразено в писмена форма.

Член 72. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско–промишлена палата, София, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Член 73. Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

Член 74. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор ремонтни работи.

Член 75. Всички регистрирани спирания на изпълнението на строително монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -5С и над 40;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са основание за изменение на сроковете по конкретни възлагателни протоколи, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.

Член 76. (1) За целите на този договор под „непредвидени работи” следва да се разбират неупоменати в Приложение 1 видове работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) Ако в процеса на работа се наложи извършване на непредвидени в Приложение 1 видове и количества работи, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) За формирането на единични цени на непредвидени работи се изготвят анализи на база ценообразуващи показатели от Приложение 2, неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно .............. (попълва се при сключване на договор), като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва съответният източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е ползвал.

(5) На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, включени в анализите.

(6) Цената на материалите по ал.5 не трябва да надвишава с повече от 10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за доказване на това обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил съответния материал.

(7) На съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на използваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ механизация, включена в анализите.

Чл. 77 (1) За целите на този договор под „допълнителни работи” следва да се разбират неупоменати в конкретния възлагателен протокол количества работи, за които в процеса на работата е установено по надлежния ред, че е необходимо да бъдат изпълнени.

(2) Ако в процеса на работа се наложи извършване на допълнителни количества работи, същите могат да се изпълняват само след писмено съгласуване и възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Член 78. (1) За целите на този договор под „аварийни работи” следва да се разбират видове работи, за които срокът за започване на работа по отстраняване на аварията е до 6 (шест) часа, считано от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на факс.

(2) За целите на този договор под „текущи работи” следва да се разбират упоменати в Приложение 1 видове работи, които се възлагат по реда на чл.3, ал.1, т.1.

Член 79. За целите на този договор:

(1) „Конфиденциална информация” означава категориите „Поверителна” и „Фирмена” информация, така както са определени в Програма с мерките за гарантиране на независимостта на дейността на Дружеството от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие одобрена Решение на ДКЕВР № Р-086 от 24.07.2008 год., а именно:

(2) “Поверителна”: Цялата информация, която не е посочена в категория Фирмена, нито в категория Публична, и която може да донесе полза на участник на пазара на електрическа енергия, срещу другите участници в пазара; (напр. прогнозни часови диаграми на клиентите - търговци, привилегировани клиенти; данни за местата на присъединяване; данни за измервателните уреди; данни свързани с Интерфейса, осигуряващ обмена на информация между ЕРД и останалите лица и др.)

(3) “Фирмена”: жалби/рекламации на клиенти на разпределителното предприятия и техният начин на решаване; измерени стойности на крайното потребление на клиентите и измерени стойности на доставката на производителя; данни на клиентите за целите на фактурирането, както и данните защитени от Закона за защита на личните данни; планове за развитие на мрежата и модернизация на мрежата; финансова информация относно обезпечения към кредитори, условия на привличане на кредитен ресурс, разплащания с клиенти и т.н.

За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.
Приложения:

1. 
   Приложение 1 – Количествено-стойностна сметка;
   
2. 
   Приложение 2 – Ценообразуващи показатели;
   
3. 
   Приложение 3 – Техническо предложение и приложенията към него - Спецификация на материалите доставка от Изпълнителя и Специфични изисквания към материалите ;
   
4. 
   Приложение 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
   
5. 
   Приложение 5 – Списък на сградите, на които предстои да се извършват ремонтни работи.
   

Днес ............... 20...... год., се подписа настоящото, споразумение, между „ЧЕЗ Разпределение България” АД, представлявано от ........................... - ..................................., наричанo за краткост “Възложител” и ..................................................., представлявано от ........................................ ........................ - ........................................... наричан за краткост “Изпълнител”, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, обособена позиция ......, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

1. Настоящото споразумение се подписва на основание:

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд” (обн. Д.в. бр.124/1997г.; посл. изм. и доп. Д.в. бр. 12/2010 г.), (по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (обн. Д.В. бр.34/2004г., изм. и доп. Д.В.бр.19/2005г.), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/2004г., изм. и доп. Д.В.бр. 102/2006г.)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на строителните и монтажните работи, предмет на договора.

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството” на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.

8.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

8.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

8.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

8.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.8.1, 8.2 и 8.3 не се прилагат.

9. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

10. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на Възложителя за възникналата ситуация.

11. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи, предмет на договора е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията за ТБ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

12. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството” на Възложителя.

13. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

• 
  да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
  
• 
  да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
  
• 
  да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.
  

15. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

16. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е .....................................................................................

Тел. ............................ ; GSM .....................................

в качеството ми на ______________________________________________________________________

на ____________________________________________________________________________________,

със седалище и адрес на управление: ______________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка _____________________________________________________________________ , реф. № __________

^{(наименование на обществената поръчка)}

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. 
   Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
   

• 
  престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
  
• 
  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
  
• 
  участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  
• 
  престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
  
• 
  престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
  

2. 
   Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
   

___________ / _______ година Декларатор:

в качеството ми на ______________________________________________________________________

на ____________________________________________________________________________________,

със седалище и адрес на управление: ______________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка _____________________________________________________________________ , реф. № __________

^{(наименование на обществената поръчка)}
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът, когото представлявам:

1. 
   не е обявен в несъстоятелност;
   
2. 
   не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
   
3. 
   не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
   
4. 
   не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка по смисъла на чл.47, ал.2, т.2а от ЗОП;
   
5. 
   няма парични задължения по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
   

___________ / _______ година Декларатор:

Долуподписаният /-ната/ _________________________________________________________________,

в качеството ми на ______________________________________________________________________

^{(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)}

на ____________________________________________________________________________________,

със седалище и адрес на управление: ______________________________________________________

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____________________________, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка _____________________________________________________________________ , реф. № __________

^{(наименование на обществената поръчка)}

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. 
   Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
   

2. 
   Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

___________ / _______ година Декларатор:

в качеството ми на представляващ _________________________________________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

Забележка: В случай, че ще се използват подизпълнители се попълва и горепосочената таблица с броя и имената на подизпълнителите, както вида и обема на работите, които те ще изпълняват.
ОБРАЗЕЦ

поставя се в плик № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/ ..........................................................................................................................................................................., в качеството ми на представляващ ..............................................................................................................., гр. .....................

Съгласен съм да участвам като подизпълнител на

_______________________________________________________________________________________

^{(посочва се името на участника)}

гр. __________________, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, обособена позиция № ......, реф. No PPС 13 – 055, в случай, че бъде избран за изпълнител.
Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

в качеството ми на представляващ _________________________________________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М :

................... година

................... година

................... година

................... година

................... година

Прилагам ............. бр. препоръки за добро изпълнение за договорите, описани в декларацията.

/име, подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ

в качеството ми на представляващ _________________________________________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М :

2………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………

Като доказателства за декларираните обстоятелства прилагам ......... бр.копия на документи.

Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/

съгл.чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________________

в качеството ми на представляващ _________________________________________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/
ОБРАЗЕЦ

поставя се в плик № 1


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ната/ __________________________________________________________________

в качеството ми на представляващ _________________________________________________________,

^{(участник)}

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

2. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето ...................................................................................

(име и фамилия)

Тел. ............................ ; GSM .....................................

Дата ______________ г. Декларатор: _______________

/име, подпис и печат/