Конкурс № ррc08-101 за възлагане на обществена поръчка с предмет



страница6/7
Дата11.06.2018
Размер0.8 Mb.
#73405
ТипКонкурс
1   2   3   4   5   6   7

Член 69. При неизпълнени на задължението за предаване в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на демонтираните материали и съоръжения, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в троен размер на стойността им, отделно и независимо от неустойката по член 62.

Член 70. При непочистване на работните площадки и неизвозване на отпадъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на работите по възлагателния протокол, в който са включени работите, в следствие на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е почистил работните площадки и не е извозил отпадъците.


Член 71. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички работи, които не са извършени в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и дължи неустойка в размер на стойността им на база единичните цени от Приложение № 1.
Член 72. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка всички глоби и санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в следствие на нанесени при извършване на работата повреди на водопроводите, каналите, електропроводните и телефонните съоръжения, когато същите са му били обозначени на чертежите или са му били посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или съгласувателните органи, като заплаща и стойността на възстановяването на повредите по разходооправдателни документи.
Член 73. При изпълнение на работи, които не са били включени в съответен възлагателен протокол и проекта към него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема стойността им за своя сметка и дължи неустойка в размер на 10% от стойността на превишения възлагателен протокол.
Член 74. Неустойките се начисляват върху стойността, определена на база количествата по възлагателния протокол и проектите към него и единичните цени, посочени в Приложение № 1 без ДДС. Неустойките се дължат в срок от 10 /десет/ работни дни от датата на претенцията.
Член 75. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и щети.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Член 76. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват само в писменна форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако съобщението е изпратено по телекс или факс.
Член 77. Страните решават всички спорове, възникнали между тях през времетраенето на договора по взаимно съгласие изразено в писмена форма.
Член 78. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по предходния член, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, София, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
Член 79. Решение от компетентен съд или арбитър, или арбитражен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект.

Член 80. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване на изискванията за безопасност на труда при изпълнение на поетите с настоящия договор ремонтни работи.


Член 81. Заповедната книга на обекта не може да се използва за възлагане на допълнителни видове работи, както и за други разпореждания засягащи ценообразуването и организацията на изпълнение на строителството.
Член 82. Всички регистрирани спирания на изпълнението на строително монтажните работи по причина на:

а/ непреодолима сила;

б/ неблагоприятни атмосферни условия – температури под -5С и над 40;

в/ прекъсвания на подземни комуникации и съоръжения, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са основание за изменение на сроковете по конкретни възлоготелни протоколи, но не и по отношение сроковете за изпълнение и предаване на работите по договора.


Член 83. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.
Приложения:

1. Приложение 1 – Количествено-стойностна сметка;

2. Приложение 2 - Технически характеристики и цени на материалите, доставка на Изпълнителя;

3. Приложение 3 – Списък на материалите доставка на Възложителя;

4. Приложение 4 - Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

5. Гаранция за добро изпълнение.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................ ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................
Х. ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КЪМ ДОГОВОРА


С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ПО ДОГОВОР No …………………/……………..г.

Днес ............... 2008 год., се подписа настоящото споразумение,

между “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, представлявано от Ян Рожка - Изпълнителен Директор и наричан за краткост “Възложител” и

........................................................................................................., представлявана от ............................................ - ................................................. наричана за краткост “Изпълнител”,

за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛ 20 Kv “ВИТИНЯ” В УЧАСТЪКА РОС 463 – ТП ВИТИНЯ.



І. Общи положения :
1. Настоящото споразумение се подписва на основание :

1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд” ( обн. Д.в. бр.124/1997г. ; посл. изм. и доп. Д.в. бр.76/2005 г.), ( по-нататък ЗЗБУТ).

1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси ( обн. Д.В. бр.34/2004г., изм. и доп. Д.В.бр.19/2005г.), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ ).

1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/29004г., изм. и доп. Д.В.бр. 98/2004г.)

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на строителните и монтажните работи, предмет на договора.
ІІ. Права и задължения на страните :
3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.

4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.

5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба №3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана ( обн. Д.В.бр.44/1996г.)

5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.

5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.

6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.

7. Отдел „Управление на качеството” на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.

8. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на строителни и монтажни работи, предмет на договора.

8.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.



8.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

8.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

8.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на СМР, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел.уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.8.1, 8.2 и 8.3 не се прилагат.



9. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

10. При извършване на строителни и монтажни работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността при извършване на СМР изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

11. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на Възложителя за възникналата ситуация.



12. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички строителни и монтажни работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията за защитното изпълнение на съоръженията ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на изпълнение неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.



13. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на качеството” на Възложителя.
ІІІ. Други условия:
14. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;

да отстраняват отделни членове или група /бригада/, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.



15. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи /бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.
16. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

17. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник ( координатор ) по безопасността е .....................................................................................

Тел. .......................... ; GSM .................................



ДЕКЛАРАЦИЯ'>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ХI. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.8 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/ ______________________________ с л. карта № _________________, издадена на ____________ от МВР, гр. _________________, с ЕГН________________________, в качеството ми на представляващ _________________________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка № _______________, с наименование: _______________ ____________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253-260 от НК;

- подкуп по чл.301-307 от НК;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;

- престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;

- престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК;


2. Участникът, когото представлявам:

- Не е обявен в несъстоятелност,

- Не се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т.1 и 2 от настоящата декларация.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

___________ / _______ година Декларатор:



Забележка: Попълва се от участника – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите или всички членове на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2, от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.8 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/ ______________________________ с л. карта № _________________, издадена на ____________ от МВР, гр. _________________, с ЕГН________________________, в качеството ми на представляващ фирма _________________________- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка № _______________, с наименование: _______________ ____________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм лишен от правото да изпълнявам определена професия.

2. Участникът, когото представлявам:

- Не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

- Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.


Декларирам, че ако бъда избран за Изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по от настоящата декларация.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

___________ / _______ година Декларатор:

_____________________________________________________________________________
Забележка: Попълва се от участника – физическо лице, а за юридическите лица - от управителите или всички членове на управителните органи, а в случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

ОБРАЗЕЦ





Каталог: edee -> content -> file-other
file-other -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file-other -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
file-other -> Безкасови начини на плащане Платете в движение – само с един sms какво Ви е нужно?
file-other -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
file-other -> До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господа


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница