П р и л о ж е н и я към покана за подаване на оферта за изпълнение на малка обществена поръчка

IV. Указания към участниците

1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Всички страници се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписания между редовете, изтривания или корекции.

5.Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие)..

5.1. в пликът по т. 5 се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят офертата и техническото предложение придружени с документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и свързани с изпълнението на поръчката.

5.1.2. Плик № 2 с надпис„Предлагана цена”, наименование и име на участник, който съдържа ценовото предложение на участника.
6. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

V.ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчката за Абонаментно сервизно обслужване на „Бързодействащи системи за защита от взрив и пожар на силови трансформатори – SERGI“, - по Опис ПРИЛОЖЕНИЕ-1 – неразделна част от настоящия договор, в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1. Цената за еднократен сервиз на една система е ………………. (……………………………….) лева без ДДС. Общата сума за еднократна проверка на всички изградени 22 (двадесет и две) системи е ……………….. (………………………………………) лева без ДДС.

2.2. Цената на демонтажните и монтажни работи, свързани с планови ремонти на трансформаторите и аварийни повиквания е ……………………… (……………………) лева без ДДС за една система.

2.3. Общата цена на договора, ако възникне необходимост от дейности и по т. 2.2 е ……………………… (……………………) лева без ДДС

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1. в размер на 100 %, след изпълнението на еднократния сервиз на всички изградени 22 (двадесет и две) системи, в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) оригинален приемно-предавателен протокол ПРИЛОЖЕНИЕ-2, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (а)

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3. Цента по 2.2 ще бъде заплащана при възникване на необходимост от извършване на демонтажните и монтажни работи, свързани с планови ремонти на трансформаторите и аварийни повиквания в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) оригинален приемно-предавателен протокол за извършените работи, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (а)

4.1. Срокът на настоящият договор е 1(една) година.

4.2. Абонаментното обслужване на всяка изградена система се извършва един път в годината в периода Юли септември според съгласуван с Възложителя график изготвен от изпълнителя.

4.3. Ако изпълнението на сервиза на обекта бъде спряно по вина на Възложителя или собственика на сервизираната система, графикът за изпълнение на договора се променя след ново съгласуване с Възложителя и промяната на графика се подписва от Възложителя и Изпълнителя. Изпълнителя не търпи санкции при такова спиране на дейностите по договора.

4.4. Изпълнителят не носи отговорност при условията по т. 4.3. или при забава в случаите на непреодолима сила. Непреодолима сила е обективно събитие от такъв характер, което не би могло да бъде предвидено или предотвратено от изпълнителя
5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

• 
  неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.2. или
  
• 
  парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
  

5.4.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.2, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6.1. Да заплати цената по договора и при условията и сроковете на договора.

6.2. Да осигурява достъп на Изпълнителя до обектите, където са инсталирани сервизираните системи.

6.3. Да осъществява контрол на изпълняваните от Изпълнителя работи.

7.1. Да изпълни дейностите, предмет на настоящия договор в съответствие със сроковете по настоящия Договор за извършване на сервиз на посочените в Приложение-1 системи.

7.2. Изпълнителя трябва да подава заявки за изключване на трансформаторите, чиито системи ще бъдат обслужвани към съответния МЕР.

7.3. Изпълнителят трябва да осигури за изпълнение на монтажните работи персонал с необходимия опит и квалификация.

7.4. Изпълнителят трябва да осигури персонал с допуск до стратегически обекти, където са инсталирани системите – обект на сервиза.

7.5. Изпълнителят се задължава при изпълнение на работите по този договор да не допуска повреди на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите. В случай, че Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка.

7.6. Изпълнителят се задължава да извърши всички работи по договора така, че да не се създават излишни и необичайни пречки за експлоатацията на обектите, на който са монтирани системите.

7.7. Изпълнителят се задължава при изпълнение на предмета на договора да спазва стриктно действащото българско законодателство в областта на осигуряване на безопасни здравословни условия на труд, като всички вредни последици от неизпълнение на тези условия, като обезщетения за вреди, глоби и др., са изцяло за сметка на изпълнителя.

8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора, съгласно чл. 4.2. (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

8.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

8.4. В случаите по чл. 9.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

8.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред Арбитражния съд при БТПП.

8.6. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

8.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основния лихвен процент за периода на закъснение.

9.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

9.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.
10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1.Този договор може да се прекрати:

10.1.1.По взаимно писмено съгласие на страните.

10.1.2.При условията на чл.9.4.

10.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл. 9.1. или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

10.1.4. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

10.2. В случаите на чл. 10.1.3. и 10.1.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

10.3.В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

10.4.В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 10.3, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

12.1.Договорът влиза в сила след изпълнение на следните условия:

(а) подписване на договора от двете страни;

13. СЪОБЩЕНИЯ

13.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

13.2.За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

14.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

14.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

1. Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

2. Образци на декларации

(собствено, бащино, фамилно име)

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на „Бързодействащи системи SERGI за защита от взрив и пожар на силови трансформатори”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

• 
  престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  
• 
  подкуп по чл. 301-307 от НК;
  
• 
  участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
  
• 
  престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;
  
• 
  престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.
  

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:............................

Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на „Бързодействащи системи SERGI за защита от взрив и пожар на силови трансформатори”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР: .........................