Решение за откриване на открита процедура. Раздел ІІ обявление за обществена поръчка

1. При виновно неизпълнение от страна на изпълнителя на негово задължение по настоящия договор /всяко едно неизпълнение в количествено или качествено отношение, в срок или не на съответното определено място за доставка/, същият дължи на възложителя неустойка, в размер на 1% /един процент/ на ден от стойността на неизпълнената част от поръчката, до деня, в който е налице съответното пълно изпълнение, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на договора /общата прогнозна стойност с включен ДДС/, за всяко едно неизпълнение поотделно.

2. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на възложителя и трети лица, в резултат на свои или на служителите си виновни действия или бездействия.

3. Независимо от посочените неустойки, възложителят има правото да претендира изпълнителят да му заплати всички причинени вреди и пропуснати ползи, над размера на неустойката до пълния им размер.

4. При прекратяване на договора на посочените в същия основания, възложителят не дължи заплащане на неустойки, лихви, обезщетения, пропуснати ползи.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолима сила /природно бедствие, земетресение и др./. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Наличието на непреодолима сила подлежи на доказване.

2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила е длъжна в подходящ срок /но не по-късно от 5 дни от настъпването/ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила, причинната връзка между нея и невъзможността за изпълнение на договорно задължение и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. По същия начин и в същите срокове страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието.

3. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.
ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

1. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

2. Изменение на договора за обществена поръчка може да бъде извършено с допълнително споразумение към договора, по изключение, на основанията, при условията и по реда, предвидени в закона – чл. 43 от Закона за обществените поръчки.

3. Настоящият договор се прекратява:

3.1. С изтичане на срока му;

3.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3.3. Едостранно от възложителя, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, последният не е в състояние да изпълни своите задължения;

3.4. Едностранно от възложителя, без предизвестие, при констатиране от същия повече от три пъти неизпълнение, на което и да е от задълженията на изпълнителя по настоящия договор, за които неизпълнения, възложителят писмено е уведомил изпълнителя;

3.5. От възложителя, с 10-дневно писмено предизвестие, при започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на изпълнителя.

3.6. По право – при условията на чл. 43, ал. 8 от Закона за обществените поръчки–при преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7, изречение второ от ЗОП /при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и/или ал. 5 от ЗОП/, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи на възложителя обезщетение по общия исков ред.

1. При участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката се прилагат разпоредбите на глава трета, раздел VІІ „Договор за подизпълнение“, чл. 45а и чл. 45б от Закона за обществените поръчки, включително относно: сключването от изпълнителя на договор/и за подизпълнение и уведомяването на възложителя за сключените договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях, в 3-дневен срок от сключването им, като изпълнителят изпраща на възложителя оригинален екземпляр от същите, пълната отговорност на изпълнителя за изпълнението на договора за обществената поръчка, независимо от ангажирането на подизпълнител/и, прекратяването на договорите за подизпълнение, приемането на изпълнението по договора за обществената поръчка и извършването на плащанията по него.

Вид на участието на подизпълнителя – вид на работите, които ще извършва подизпълнителя: не се предвижда ползването на подизпълнители.

Делът на участие на подизпълнителя се равнява на 0% /нула процента/ от общата стойност на поръчката.

Отговорността за изпълнението на обществената поръчка се носи от изпълнителя и наемането на подизпълнители не го освобождава от тази отговорност.

2. При преобразуване на изпълнителя се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 7 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

3. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията й, включително такива касаещи наименованието, адреса, включително адреса за кореспонденция и други, посочени в този договор или имащи отношение към изпълнението му, в т.ч. банкова сметка, обслужваща банка и др., започване на производство по ликвидация или несъстоятелност, на поцедура по преобразуване, да уведомява другата страна писмено в 7-дневен срок от промяната.

4. Страните посочват следните адреси, телефони и факсове за връзка, за кореспонденция между тях:

адрес: гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” №1

тел.: .............., Факс: .......................

длъжностно лице/лице за контакти: ...............................................

адрес: ..........................................................

тел.: ......................., факс: ..........................

длъжностно лице/лице за контакти: ................................................................

6. Страните се съгласяват, че всяко изпратено на посочения адрес на страната съобщение, препоръчано с обратна разписка, чрез куриер, ще се счита получено на датата, отбелязана от пощенската служба или съответно доставчика/куриерската служба, че писмото или известието за получаването му е било доставено на адреса, независимо дали е било фактически получено или не, или същото не е потърсено, и ще поражда правните последици, свързани с редовното му връчване. Това важи за връчване на всякакви книжа, включително нотариални покани.

На основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните са постигнали съгласие и посочват, че за имуществените спорове между тях, свързани с настоящия договор, компетентен е съдът по седалището на възложителя.

8. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл. 43 от ЗОП.
При подписването на настоящия договор, в изпълнение изискванията на чл. 47, ал. 10 от ЗОП, от изпълнителя са представени следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и за посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. Свидетелство за съдимост..........................................................

2. Удостоверение за липса на задължения .....................

3. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

4. Документ за предоставена гаранция за изпълнение ........................................

Неразделна част от настоящия договор са:

• 
  Приложение № 1 – Техническа спецификация;
  
• 
  Приложение № 2 – Техническо предложение на изпълнителя;
  
• 
  Приложение № 3 – Ценово предложение.
  

Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра– по един за всяка от страните.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д-р Костадин Партенов

Управител на ДКЦ „Свети Георги

Победоносец” ЕООД – Бургас